Договор на монтажные работы образец

Путевой лист строительной машины - форма ЭСМ-2 Приобретенное оборудование почти всегда нуждается в монтаже, а в некоторых случаях требуются и подготовительные строительные работы — например, возведение фундамента для установки оборудования. На монтаж оборудования с компанией-подрядчиком заключается договор поставки и монтажа оборудования, в котором указываются все необходимые условия. Составление договора может вызвать некоторые затруднения. Давайте разберемся, какие условия необходимо включить в договор. Договор на монтаж оборудования Согласно договору, компания-подрядчик обязуется выполнить по заданию компании-заказчика монтаж оборудования и передать результат заказчику. За выполненную работу заказчик выплачивает вознаграждение.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Экономия на налогах: договор подряда вместо трудового

Содержание:

• Договор на монтаж оборудования (образец)
• Договор подряда на выполнение монтажных работ
• Договор подряда на электромонтажные работы
• Образец договора на монтаж оборудования
• Договор на монтаж систем освещения
• Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора
• Образец договора на выполнение строительно-монтажных работ (СМР)
• Договор подряда - образец (типовая форма)
• Договор подряда на монтаж оборудования

Договор на монтаж оборудования (образец)

Договор на монтаж оборудования - btimes - Договор подряда на монтаж оборудования - скачать образец. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 трех рабочих дней при выполнении условий, установленных пунктом 3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своим иждивением своими силами и средствами.

Договор на монтаж оборудования образец - Современный. В случае привлечения третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.

Подрядчик обязуется сдать смонтированное Оборудование на Объекте Заказчика по акту приема-сдачи. Заказчик обязан к сроку начала производства работ по настоящему Договору подготовить Объект к монтажу Оборудования, в том числе обеспечить доступ на Объект работников Подрядчика, а также привлеченных Субподрядчиков. Предоставить бытовые помещения для хранения инструмента и материалов, а также предоставить возможность подключения инструмента, необходимого для производства работ, к электропитанию.

Ответственный представитель Заказчика осуществляет итоговый технический контроль за выполнением работ. Заказчик обязуется принять выполненные монтажные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ по монтажу торгового оборудования на торговых площадях Заказчика, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Договор на монтаж оборудования Договор подряда на монтаж оборудования - образец - FreshDoc 3.

В случае неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3. Сдача результата работ и его приемка оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами.

В 3-х трех дневный срок Заказчик подписывает Акт с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. После устранения Подрядчиком недостатков, Стороны подписывают акт сдачи-приемки в окончательной форме. Бланк договора на монтаж образец и типовая форма В противном случае работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме с надлежащим качеством и в срок, принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в сроки, установленные настоящим Договором.

Стоимость работ включает причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика. Договор на монтаж оборудования образец - Главная книга 4. Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 двадцати четырех месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором.

В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить ремонт оборудования, вышедшего из строя по причинам некачественного монтажа, при условии, что такие причины возникли до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

Под гарантийным обслуживанием понимается устранение недостатков монтажа, а также ремонт или замена деталей и блоков смонтированного оборудования, необходимость замены либо ремонта которых возникла вследствие некачественного монтажа, а также, если недостатки носили скрытый характер и они не были обнаружены в момент приемки работ. В указанном Акте стороны согласуют порядок и сроки устранения неисправностей.

Недостатки монтажных работ, выявленные за пределами срока, предусмотренного настоящим Договором для их выявления, могут быть устранены Подрядчиком только на основании специально заключаемого Договора подряда и за отдельную плату.

Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. При просрочке оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0.

Подрядчик обязуется произвести монтаж Оборудования на торговых площадях Заказчика и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок. За нарушение сроков начала и окончания монтажных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0.

Договор подряда на монтаж оборудования. Образец - alfa- В случае наличия у Заказчика оснований для предъявления претензий Подрядчику, с указанием срока ответа и обоснованием этого срока, вытекающих из настоящего Договора, последний обязан в письменном виде направить претензию Подрядчику. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы с использованием средств факсимильной связи при наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя, с последующей отправкой в трехдневный срок подлинных документов. Настоящий Договор составлен в 2 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Договор поставки и монтажа оборудования - образец - Документы, переданные факсимильной связью, признаются юридически действительными при условии соблюдения правил, предусмотренных п.

Договор поставки и монтажа оборудования - образец этого документа, существенные моменты, на которые необходимо обратить внимание при его заключении, а также другие немаловажные нюансы совершения этой сделки изложены в данной статье. Применение договора поставки и монтажа оборудования скачать простой договор Существенные условия договора поставки Существенные условия договора подряда Рекомендуемые условия для поставки Рекомендуемые условия для подряда Условия о гарантии Приемка оборудования и установки с пусконаладкой Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным Риск непризнания договора смешанным Когда договор может быть не признан смешанным Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности.

Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию. Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки см. Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению см. Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. Договор на монтаж осветительного оборудования В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар оборудование , который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе: Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Это: Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т.

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. Договор поставки и монтажа оборудования - образец - Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны см.

При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет. А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее. Образец договора поставки оборудования должен содержать условия: Помимо этого, в договор следует включить цену приобретаемого оборудования.

Договор на монтаж осветительного оборудования Данное условие некоторыми судами считается существенным см. В то же время большинство судов не рассматривают данное условие как существенное, считая, что цена может быть определена в соответствии с п. Чтобы исключить возможные риски, связанные с монтажом оборудования, желательно указать следующие условия подряда: В договор монтажа и поставки оборудования нужно внести условия о наступлении и привлечении к ответственности, а также порядке оплаты поставки и монтажа.

Согласовывая последние, нужно предусмотреть не только форму расчетов, но и сроки оплаты. Учитывая, что соглашение несет в себе элементы двух договоров, оплата может производиться за поставку после передачи оборудования покупателю, за монтаж — после приемки работ. Однако в образец договора поставки оборудования и монтажа можно внести и иной порядок.

Указывая требования к качеству как работ, так и самого товара, следует отражать именно те специфические требования, в выполнении которых заинтересован покупатель например, выбор материала, сорта, уникальные особенности конструкции. Он сможет заявить их в течение 2 лет с того момента, как принял монтажные работы.

Если таких особых требований у него нет, то по умолчанию качество работ и оборудования должно соответствовать обычным или обязательным требованиям для соответствующего вида товара см. Включение такого условия в договор поставки оборудования с монтажом позволит определить более долгий гарантийный срок и избежать иных споров, связанных с недостатками товара. Согласовывая условия гарантии, нужно указывать, что гарантия устанавливается не только на само оборудование, но и на монтажные работы.

Однако контрагенты могут согласовать собственный порядок приемки. То есть если при признании договора поставки незаключенным договор подряда остается в силе, то фактически он будет неисполнимым. В последнем случае в договоре нужно указать: Согласовывая условие о порядке приема монтажа, стоит указать те же самые моменты. То есть если стороны не согласовали все существенные условия по подряду, то по поставке они могут исполнить все свои обязательства друг перед другом.

Вместе с тем если судом признана незаключенной поставка, это может повлечь за собой невозможность выполнения монтажных работ. Дополнительно следует отразить в договоре условие о проведении тестовых испытаний оборудования. Договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой должен содержать порядок перехода риска порчи и случайной гибели. В случае приема смонтированного оборудования без пусконаладочных работ и обнаружения затем каких-то неполадок покупатель впоследствии может лишиться права ссылаться на явные недостатки п.

Учитывая, что по общему правилу риск случайной гибели переходит к покупателю после передачи оборудования п. В случае несогласования хотя бы одного из существенных условий подряда и поставки, которые являются элементами смешанного договора на поставку и монтаж оборудования, договор поставки либо подряда будет признан незаключенным.

Особое внимание следует обратить на переписку сторон, предшествующую заключению соглашения. Если в данной переписке один из контрагентов потребовал согласовать в договоре какое-либо условие, например о цене, сроках, каких-либо обязанностях, то игнорирование данного требования и невключение его в заключаемое соглашение будет основанием для признания части или всего договора незаключенным см.

Признание судом незаключенным договора в части одного из двух рассматриваемых договоров не означает, что договор будет полностью незаключенным. К примеру, если контрагенты не указали наименование и технические характеристики поставляемого оборудования, возникнет неопределенность, какое оборудование требуется монтировать см. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами лежащих на них обязанностей. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п. В случае досрочного прекращения настоящего Договора до приёмки Заказчиком результата работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат, в том числе с оплатой Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до расторжения Договора 9.

Похожие статьи.

Договор подряда на выполнение монтажных работ

Санкт-Петербург Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования далее — Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.

Обязательства сторон 5. Подрядчик обязан: 5. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

Договор подряда на электромонтажные работы

Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость работ и порядок расчётов 2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 пяти календарных дней с момента согласования сметы на работы. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 пяти календарных дней с момента их подписания. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом. Права и обязанности сторон 3.

Образец договора на монтаж оборудования

Обязанности физическое лицо исполняет только лично, один Допускается привлечение субисполнителя Оплата Сотрудник регулярно получает зарплату исходя из отработанного времени или объема труда. Также могут быть предусмотрены премии Оплата труда не носит регулярный характер. Исполнитель получает сумму денег за конкретный результат. Вознаграждение также может быть скорректировано в зависимости от качества работы — у заказчика есть право принимать или не принимать результаты работы в конечном счете подписывается акт сдачи-приемки Условия и обязательства Работодатель обязан обеспечить сотруднику рабочее место и все необходимое оборудование Рабочее место исполнитель определяет по собственной инициативе.

Договор на монтаж оборудования - btimes - Договор подряда на монтаж оборудования - скачать образец. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 трех рабочих дней при выполнении условий, установленных пунктом 3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своим иждивением своими силами и средствами. Договор на монтаж оборудования образец - Современный.

Договор на монтаж систем освещения

Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п. Для выполнения работ, указанных в п. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой. Права и обязанности сторон 2.

.

Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора

.

.

Образец договора на выполнение строительно-монтажных работ (СМР)

.

Договор подряда - образец (типовая форма)

.

.

Договор подряда на монтаж оборудования

.

.