+7 (495) 980-97-90 Доб. 144Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 746Санкт-Петербург и область

Договор на разработку проектной документации

Договор на разработку проектной документации

Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. Заказчик обязуется: 2. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда. Как обманывают на проектной документации?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Gazpromneft motor oils

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и или привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: далее — Объект.

Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта.

Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика. Результатом выполненных Подрядчиком работ является: надлежащим образом согласованная следующая проектная и техническая документация:. Заказчик обязуется: 2. Не позднее рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Подрядчику исходную документацию по объекту, указанную в п. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

Нести другие обязанности, предусмотренные ст. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за работами Подрядчика по выполнению данного договора. Подрядчик обязуется: 2. Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную и техническую документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную и техническую документацию, оказывающие влияние на: общую стоимость, архитектурно-планировочные решения объекта; 2.

Регулярно информировать Заказчика по его запросу о стадии исполнения настоящего Договора. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную и техническую документацию по получении от Заказчика письменной претензии замечаний относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

Согласовывать готовую проектную и техническую документацию с Заказчиком. Обеспечить оформление на имя Заказчика всей документации, полученной в ходе исполнения Договора и организовать передачу ему документов, а также возвратить Заказчику в случае прекращения действия настоящего Договора всю ранее полученную от Заказчика и для него документацию по Акту приема-передачи не позднее рабочих дней до даты прекращения Договора.

Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного последним счета на оплату следующим образом: 3. Оплата счетов, сборов, пошлин и прочих платежей, выставленных заинтересованными согласующими организациями и учреждениями города и РФ на имя Заказчика за выполнение услуг согласующих организаций, оформление заключений, согласований, и прочей разрешительной документации не входит в стоимость работ Подрядчика по данному договору.

Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ, стороны на условиях взаимной договоренности определяют стоимость и порядок их выполнения, что отражают в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате считается дата поступления безналичных денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика. Общий срок выполнения работ по договору определен сторонами и составляет — календарных месяцев с даты начала выполнения работ, указанной в п. Согласованная проектная и техническая документация должна быть передана Заказчику не позднее срока ее передачи, установленного в настоящем Договора срока по Акту сдачи-приемки документации Акту сдачи-приемки выполненных работ , подписываемому Сторонами.

Подрядчик считается надлежащим образом, исполнившим настоящий Договор только после приемки утверждения Заказчиком проектной и технической документации в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором. Заказчик не позднее рабочих дней со дня получения документации, указанной в п. Устранение Подрядчиком замечаний в соответствии с полученным от Заказчика письменным отказом от приемки работ производится в согласованный Сторонами срок, который не может превышать рабочих дней.

С момента подписания Акта сдачи-приемки к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной и технической документации и результатов работ в объеме полномочий, установленных в гл. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли в период его действия. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях: задержки Подрядчиком начала работ более чем на дней по причинам, не зависящим от Заказчика; нарушения Подрядчиком срока выполнения работ в том числе сроков установленных Графиком выпуска проектной документации более чем на дней; задержки Подрядчиком передачи выполненной проектной и технической документации на срок более дней по причинам, не зависящим от Заказчика; аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключат соглашение о сроках и форме их возмещения.

В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации или приостановления работ на неопределенное время, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации приостановки работы в пятидневный срок с момента их приостановления.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности по настоящему Договору, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 8.

Договор на разработку проектной документации образец

Договор — настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия. Проектная и рабочая документация, Проект — полный комплект проектной документации, в т. Общая стоимость полного комплекса Проектных работ — договорная стоимость выполнения работ по Договору. Предмет Договора 1. Исполнитель на период действия Договора принимает на себя и осуществляет функции Генерального проектировщика.

Если Вам помог наш блог, то не поленитесь и киньте денег какому-нибудь детскому благотворительному фонду. Поиск образцов пятница, 25 октября г. Предмет договора 1.

Москва, Ленинградский пр. Предмет договора. Подрядчик передает Заказчику документацию для однократного использования для выполнения работ по указанному объекту. Технические, экономические и другие требования к рабочей проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р , ГОСТ Р Права и обязанности Сторон 2.

Договор на разработку проектной документации (Проектный договор)

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и или привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: далее — Объект. Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта. Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика. Результатом выполненных Подрядчиком работ является: надлежащим образом согласованная следующая проектная и техническая документация:. Заказчик обязуется: 2. Не позднее рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Подрядчику исходную документацию по объекту, указанную в п. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за работами Подрядчика по выполнению данного договора.

Договор подряда по разработке проектной и рабочей документации

Предмет договора 1. Стадии проектирования: Проект и Рабочая документация. Исполнитель предоставляет Заказчику право однократного использования разработанной по настоящему договору подряда проектной документации для выполнения Работ на объекте, указанному в п. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации. Исполнитель выполняет Работы, указанные в п.

Стороны - Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора. Договор - настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Подготовлен для системы КонсультантПлюс, Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на разработку проектной документации Путеводитель по судебной практике. Общие положения " Как следует из материалов дела, ЗАО "Институт Волгоградгражданпроект" субподрядчик, истец и ООО "Интраст" генеральный проектировщик, ответчик заключили субподрядный договор на разработку проектно-сметной документации от

Каким будет являться договор на разработку документации по планировке территории?

Особенности правового регулирования договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ Обзор судебной практики от Динамичное развитие рыночных отношений и отставание их правового урегулирования приводит к дисбалансу во всех сферах общественного развития. Особое место здесь занимают гражданские отношения, представляющие собой важнейшее звено экономического развития государства. Происходящие изменения в социально-экономической и государственно-правовой сфере требуют новых подходов к правовому регулированию гражданских правоотношений, как на федеральном, так и на региональном уровне, а также к формированию единства правоприменительной практики в целом и судебной в частности.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Создание договора

Предмет договора 1. Стадии проектирования: Проект и Рабочая документация. Исполнитель предоставляет Заказчику право однократного использования разработанной по настоящему Договору проектной документации для выполнения Работ на объекте, указанному в п. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора на выполнение работ, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации. Исполнитель выполняет Работы, указанные в п.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации (примерная форма)

.

договора на разработку проектной документации совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в рамках договора подряда № 23/12 от 30 марта.

.

Договор подряда на выполнение проектных работ, стадии Проект и Рабочая документация

.

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Надежда

    очень удобно! советую

  2. Алиса

    интересно было прочитать.

  3. Клементина

    Мне кажется это отличная фраза

  4. Ратмир

    Спасибо за помощь в этом вопросе. Все гениальное просто.

© 2018 art-in-focus.ru