На территории России звонок бесплатный:
8 800 707-26-38

Договор на создание рабочей докукментации

Договор на создание рабочей докукментации

Стороны - Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора. Договор - настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия. Объект - проектируемое здание на земельном участке по адресу:. Проектная и рабочая документация, Проект - полный комплект проектной документации, в т.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор по разработке проектной документации

Москва, Ленинградский пр. Предмет договора. Подрядчик передает Заказчику документацию для однократного использования для выполнения работ по указанному объекту. Технические, экономические и другие требования к рабочей проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р , ГОСТ Р Права и обязанности Сторон 2. Заказчик обязуется: 2.

Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ. Принимать участие в согласовании готовой рабочей проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами, в необходимых случаях вместе с Подрядчиком. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика. Подрядчик обязуется: 2. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

Представить Заказчику рабочую проектно-сметную документацию не позднее 28 февраля года в Приложение к Договору в составе согласно п.

В течение 10 десяти рабочих дней за собственный счет устранять недоделки и дополнять, вносить изменения в рабочую проектно-сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества разработанной проектно-сметной документации.. Цена работ и порядок расчетов 3. Оплата по договору производится в следующем порядке: 3. Сроки выполнения работ, порядок сдачи и приемки продукции.

В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков выплаты аванса сроки начала и окончания работ по договору переносятся Подрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

Готовность рабочей проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке: 4. В сроки, установленные календарным планом работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4-х комплектов рабочей проектно-сметной документации на бумажном носителе и в электронном виде в 2-х экземплярах на электронном носителе формат AutoCAD и PDF.

Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 пяти рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.

Ответственность Сторон 5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик несет ответственность за недостатки, дефекты и ошибки рабочей проектно-сметной документации, которые будут выявлены в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации Объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 десяти календарных дней, а также возместить Заказчику реальный ущерб, возникший у Заказчика или других лиц по причине недостатков рабочей проектно-сметной документации.

Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, каждая из Сторон имеет право на обращение в арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации..

Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа других Сторон о выполнении требования либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

Обстоятельства непреодолимой силы форс-мажор 6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств , принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

Срок действия договора 7. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. Конфиденциальность 8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

Требования п. Прочие условия 9. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу. Юридические адреса и реквизиты Сторон Заказчик: Юр. Адрес: , Москва, ул. Лесная, д.

Договор на корректировку рабочей документации

Москва, Ленинградский пр. Предмет договора. Подрядчик передает Заказчику документацию для однократного использования для выполнения работ по указанному объекту. Технические, экономические и другие требования к рабочей проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р , ГОСТ Р Права и обязанности Сторон 2.

Общие положения Договор на разработку рабочей документации является договором подряда. По договору на разработку рабочей документации подрядчик обязуется подготовить по заданию заказчика рабочую документацию, а заказчик обязан принять и оплатить работы. Рабочая документация довольно обширное понятие и может представлять: внутреннюю документацию организации, которая состоит из приказов, положений, инструкций, которые регулируют хозяйственную деятельность предприятия; проектно-сметную документацию на строительство жилых и нежилых помещений.

ДОГОВОР на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка - пример, образец ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор на дизайн-проект с физлицами Термины и определения Для целей настоящего Договора указанные ниже термины будут обозначать или пониматься следующим образом: Рабочая документация - все необходимые чертежи для реализации 3D - визуализации помещений в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электро-установочного и сантехнического оборудования, мебели и т. Планировочные решения - варианты перепланировки помещения с расстановкой мебели и оборудования. Документация - планировочные решения, рабочая документация, 3D- визуализация помещений. При 3D - визуализации помещений соблюдаются все реальные размеры и пропорции помещений и внутренних объектов. Акт - акт приема-передачи выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта этапа , согласно которому Исполнитель передает Заказчику Документацию.

Договор на создание проекта образец

Договор на корректировку рабочей документации Договор на корректировку проектной документации. На сегодняшний день невозможно осуществить возведение здания без наличия подробного технического плана. Ни одно строительство в принципе не обходится без проектирования детального пакета технической подборки документов, в некоторых случаях при согласовании ряда моментов может потребоваться дополнительный список экспертиз. Для начала требуется составить договор на создание проектной документации. Железные сооружения представляют собой достаточно серьезную составляющую практически каждого здания, независимо многоквартирное сооружение, или промышленный объект. Для начала требуется заключить договор на создание проектной документации, который будет регулировать взаимоотношения сторон. Наша компания предлагает выгодное сотрудничество Мы готовы предоставить полный перечень услуг в подготовке проектных документов в необходимых инстанциях.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. Заказчик обязуется: 2. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. Исполнитель обязуется: 2.

Если Вам помог наш блог, то не поленитесь и киньте денег какому-нибудь детскому благотворительному фонду. Поиск образцов пятница, 25 октября г.

Стороны - Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора. Договор - настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия. Проектная и рабочая документация, Проект - полный комплект проектной документации, в т. Общая стоимость полного комплекса Проектных работ - договорная стоимость выполнения работ по Договору.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации (примерная форма)

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации примерная форма Договор подряда на выполнение проектных работ, стадии Проект и Рабочая документация Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Подготовлен для системы КонсультантПлюс, Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на разработку проектной документации Путеводитель по судебной практике. Общие положения " Как следует из материалов дела, ЗАО "Институт Волгоградгражданпроект" субподрядчик, истец и ООО "Интраст" генеральный проектировщик, ответчик заключили субподрядный договор на разработку проектно-сметной документации от Могилевича, 2 "а" в Тракторозаводском районе г. Волгограда" в соответствии с техническим заданием приложение N 1.

Договор на создание проектной документации

.

Подробный договор - гарантия успешного сотрудничества. Состав Документации определяется п. 2 этап – подготовка рабочей документации.

.

Gazpromneft motor oils

.

Договор на разработку проектной документации

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Иосиф

    Отличный вопрос

  2. brawtiepomi

    Поздравляю, вас посетила отличная мысль

  3. Мелитриса

    ммм Точно.

© 2018 art-in-focus.ru